Договор подряда на выполнение строительных работ из материала заказчика образец

Договор подряда на выполнение строительных работ из материала заказчика образец

Утвержден Распоряжением первого заместителя. Статья 1. Предмет договора. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации. Статья 2. Стоимость работ по договору.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ.

Договор подряда с физическим лицом: образец-2018

В ряду других видов гражданско-правовых соглашений договор подряда является одним из старейших и относится к категории обязательств по выполнению работ. Он регламентируется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. В эту же группу обязательственных правоотношений входит также выполнение опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ. В соответствии с договором подряда одна сторона подрядчик по заданию другой стороны заказчика обязуется выполнить конкретную работу и передать ее результат заказчику.

В свою очередь, заказчик берет обязательство принять результат работы и оплатить его. Договор подряда является возмездным, двусторонним и консенсуальным. Его отличие от возмездных договоров о передаче имущества в собственность или пользование заключается в том, что договор подряда вместе с регулированием процесса производительной деятельности создает определенный овеществленный результат. Предметом договора подряда считается не только сама работа, но и ее овеществленный результат.

Согласно пункту I статьи ГК РФ в приблизительный перечень работ, которые могут выполняться по договору подряда, входят: изготовление новой вещи например, строительство моста , переработка пошив форменной одежды из ткани или обработка вещи химчистка одежды , а также выполнение других работ с обязательной передачей заказчику их результата.

Результат данной работы должен быть индивидуально определен и материально осязаем. Форма договора подряда, как правило, письменная. Важной особенностью договора подряда считается возможность установить цену договора в виде сметы, которая представляет собой калькуляцию расходов, необходимых для выполнения работы.

Смета может быть оформлена как один из разделов договора или в качестве приложения к нему. В качестве сторон договора подряда могут выступать и граждане, и юридические лица. В отдельных видах таких договоров стороны должны соответствовать некоторым дополнительным требованиям.

Так, заказчиком в договоре бытового подряда может быть только гражданин, а подрядчиком в договоре строительного подряда — лицо или организация , которое обладает лицензией на занятие строительной деятельностью. Одной из особенностей договора подряда является применение так называемого принципа генерального подряда. В соответствии с ним подрядчик имеет право на привлечение к выполнению договора третьих лиц, но в то же время остается ответственным перед заказчиком за достижение результата.

В таких случаях подрядчик выступает как генеральный подрядчик, а все, кто привлекаются им для выполнения отдельных работ, считаются субподрядчиками. По общему правилу, подрядный договор является двусторонним. Поэтому и заказчик, и подрядчик в отношении друг к другу в одно и то же время обладают как определенными правами, так и обязанностями. В связи с этим общий принцип ответственности должника за действие третьих лиц распространяется на обе стороны.

Ответственность генерального подрядчика перед заказчиком за действия субподрядчиков и перед субподрядчиками за нарушение обязательств заказчиком будет одинаковой.

Также с согласия генерального подрядчика заказчиком могут быть заключены договоры на выполнение некоторых работ с иными лицами прямые договоры. При заключении прямых договоров подрядчик в них не участвует и принцип генподряда не применяется. Поэтому лица, которые заключили прямые договоры с заказчиком, отвечают за неисполнение работы прямо перед ним, а заказчик отвечает за неисполнение договора перед этими лицами.

Говорится об обязанности подрядчика выполнить по заданию заказчика определенную работу, которую заказчик обязуется принять и оплатить. Работа выполняется с использованием собственных материалов или материалов заказчика. Указывается предварительная цена договора. Установление окончательной цены договора осуществляется после представления подрядчиком проектно-сметной документации. Предусматривается возможность изменения цены вследствие инфляции при обоюдном одобрении сторон.

Оговаривается способ оплаты единовременная, поэтапная и т. Устанавливается срок окончательного расчета по договору подряда. Говорится о сроках выполнения работ подрядчиком, которые установлены календарным планом работ, и сроках оплаты выполненных работ. Также указан срок действия договора: конкретные даты его начала и окончания. Раздел предусматривает ответственность сторон за нарушение сроков исполнения обязательств по договору.

Также виновная сторона должна возместить другой стороне убытки, в том числе и упущенную выгоду. Отмечается, что ни одна сторона не отвечает перед другой стороной за задержку или невыполнение условий договора, которые обусловлены обстоятельствами непреодолимой силы. Среди них называется война, блокада, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясение, наводнение, пожар и иные стихийные бедствия. Для подтверждения присутствия и длительности действия непреодолимой силы достаточно свидетельства, выданного компетентным органом.

При действии обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев подряд и отсутствии признаков их прекращения договор подряда может быть расторгнут сторонами после уведомления другой стороны. Возникающие между сторонами разногласия и споры, связанные с настоящим договором, должны разрешаться путем переговоров между ними.

Если разрешение разногласий путем переговоров невозможно, они подлежат рассмотрению в установленном законом порядке арбитражным судом. Все дополнения и изменения, которые могут быть внесены в настоящий договор, вступают в силу только тогда, если они были сделаны в письменном виде и их подписали обе стороны.

В данном разделе договора подряда говорится о сроках гарантии нормальной работы объектов, а также входящих в него инженерных систем и оборудования. Гарантийный срок устанавливается на 12 месяцев с даты, когда стороны подписали акт о приемке объекта. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения третьими лицами.

Обнаруженные во время гарантийной эксплуатации недостатки, не позволяющие нормально эксплуатировать объект, дают право на продление гарантии до устранения подрядчиком недостатков. Имеющиеся недостатки и сроки их устранения обязательно должны быть зафиксированы в двустороннем акте. Устанавливается количество экземпляров договора, которые обладают одинаковой юридической силой.

По этому виду договора подрядчик, занимающийся предпринимательской деятельностью, по заданию заказчика обязуется выполнить конкретную работу, которая предназначена для удовлетворения его личных домашних и иных подобных потребностей. По заданию заказчика подрядчик обязуется построить конкретный объект или выполнить строительные работы в установленный договором срок и сдать их заказчику.

В то же время заказчик обязуется обеспечить для выполнения работы необходимые условия, принять готовый результат и оплатить его. Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению заказчика провести изыскательские работы и или изготовить проектно-сметную документацию. Как правило, работы по договору подряда выполняются с использованием материалов подрядчика, его силами и средствами. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ выбрать нужное ,.

Перечень материалов и оборудования приведен в Приложении N 2, которое является неотъемлемой частью Договора. Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику.

Оборудование возвращается по акту возврата оборудования Приложение N 5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет выбрать нужное. Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет выбрать нужное.

Подрядчик выбрать нужное. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока п. Заказчик, принявший Работы без проверки, выбрать нужное. При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ.

Если Заказчик уклоняется от приемки Работ либо немотивированно отказывается от подписания акта приемки-сдачи выполненных работ Приложение N 4 , Подрядчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке. Данный акт будет подтверждать выполнение Работ при условии уведомления Заказчика об их завершении.

Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении.

В этом случае Заказчик организовывает проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

За нарушение сроков выполнения Работ п. За нарушение сроков оплаты п. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны далее — адресат. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.

Претензия считается доставленной, если она:. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования в случае их отсутствия у другой Стороны , и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения далее — сообщения могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К Договору прилагаются:. Акт возврата оборудования. Акт сдачи-приемки выполненных работ. Акт приемки-передачи оборудования.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 500-27-29 Доб. 389
(звонок бесплатный)


Образец договора подряда на ремонт нежилого помещения

Когда речь идет о масштабных капиталовложениях, таких как строительство дома, все отношения c исполнителями работ нужно закреплять на бумаге. Это самый верный способ избежать недоразумений. Учитывая большую степень ответственности за результат качественно и в запланированные сроки возведенный объект, соответствие результата требованиям проекта, сметной стоимости работ и материалов , все этапы возведения дома, обязанности сторон и прочие важные моменты стоит оговорить заранее. Основным документом, регулирующим соответствующие взаимоотношения со строителями, является договор подряда. В отношениях, касающихся возведения частного дома, наиболее распространен договор строительного подряда.

Договор подряда на ремонтно-строительные работы

Договор заключается между Заказчиком и Подрядчиком на предмет выполнения ремонтно-строительных работ. Заказчик обязательно должен указать в договоре адреса, по которым требуется провести ремонтные работы. Договор подряда может сопровождаться двумя приложениями.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор строительного подряда. Договор с бригадой. Документы в строительстве

У нас вы можете скачать бесплатно в ворде образец и бланк договора строительного подряда. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную подрядчиком работу. Глебовой , действующего на основании устава , с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:. Состав и содержание технической документации: план строительного участка, технико- экономическое обоснование, поэтажные чертежи, пояснительная записка и другие материалы, необходимые для осуществления строительства. Разрешение на строительство от Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п. Выполненная в соответствии с п.

Как правильно составить договор подряда? Как включить в договор положение о том, что заказчик сам предоставляет строительные и расходные материалы?

Рассмотрим такую ситуацию. Компании заключили договор подряда на строительство или ремонт некоего объекта, по условиям которого заказчик должен обеспечить подрядчика строительными материалами для выполнения рабо т п. Посмотрим, как подрядчику и заказчику правильно оформить документы и отразить операции по такому договору. По умолчанию когда в договоре об этом ничего не говорится работы выполняются из материалов подрядчик а п.

Выполнение работ из материалов заказчика - как оформить?

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика [указать определенную работу - изготовление или переработку обработку вещи] и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Договор подряда с материалами заказчика

Договор подряда — это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона — Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне — Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами.

Договор подряда с материалами заказчика

В ряду других видов гражданско-правовых соглашений договор подряда является одним из старейших и относится к категории обязательств по выполнению работ. Он регламентируется нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. В эту же группу обязательственных правоотношений входит также выполнение опытно-конструкторских, научно-исследовательских и технологических работ. В соответствии с договором подряда одна сторона подрядчик по заданию другой стороны заказчика обязуется выполнить конкретную работу и передать ее результат заказчику. В свою очередь, заказчик берет обязательство принять результат работы и оплатить его.

Прежде чем заключать договор подряда, потенциальный заказчик: 1. Определяет, какой объем работ будет выполнять подрядчик (строительство дома акт (форма прилагается в Дополнении №***), подтверждающий начало «Общая стоимость (договорная цена) работ и материалов определяется.

Договор подряда - образец (типовая форма)

Данный договор определяет основные положения по оказанию услуг ремонта, в том числе капитального. Заказчик должен указать в договоре тип необходимых работ и место их проведения.

Договор строительного подряда из материалов Заказчика

Договор подряда является одним из старейших гражданско-правовых договоров. Правилами о подряде также частично регулируется выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и возмездное оказание услуг. Сторонами в договоре подряда являются заказчик , поручающий выполнение определённой работы, и подрядчик , обязующийся выполнить эту работу, в качестве которых, в зависимости от той или иной разновидности подряда, могут выступать сделкоспособные физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Существенные условия договора подряда. Комментарии к договору подряда.

Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)

Материалов, необходимых для выполнения работ: Стороны признали обязательными для исполнения следующие требования законодательства Российской Федерации: Строительные нормы и правила: Санитарные нормы и правила:. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

ДОГОВОР подряда на производство работ по капитальному ремонту (общая форма)

Бригадный договор подряда образец. Производственный календарь на год. Производственный календарь Татарстан.

Комментарии 7
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. vamimanbears

    ХААА,АВТОР РЕАЛЬНО ПОСТАРАЛСЯ

  2. dlinered

    Я думаю, что Вы не правы. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.

  3. hinstiti79

    Этого еще не доставало.

  4. Нина

    Это его задело! Это до него дошло!

  5. unligolo

    Всех с наступающим нг!

  6. Агата

    Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, пообщаемся.

  7. Валерий

    Это очень ценное сообщение